Ogłoszenie o wykonaniu umowy
Roboty budowlane
Budowa, odtworzenie budynku stodoły w obszarze zabytkowego założenia parkowo – dworskiego w miejscowości Korzenna.

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Nazwa zamawiającego: GMINA KORZENNA

1.3.) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 491892297

1.4) Adres zamawiającego

1.4.1.) Ulica: KORZENNA 325

1.4.2.) Miejscowość: Korzenna

1.4.3.) Kod pocztowy: 33-322

1.4.4.) Województwo: małopolskie

1.4.5.) Kraj: Polska

1.4.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL218 - Nowosądecki

1.4.7.) Numer telefonu: 18/4406610

1.4.9.) Adres poczty elektronicznej: gmina@korzenna.pl

1.4.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: www.korzenna.pl

1.5.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - jednostka samorządu terytorialnego

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-3c8ab2cb-47b3-462b-b923-d49c60f5959c

2.2.) Numer ogłoszenia: 2025/BZP 00237434

2.3.) Wersja ogłoszenia: 01

2.4.) Data ogłoszenia: 2025-05-19

SEKCJA III – PODSTAWOWE INFORMACJE O POSTĘPOWANIU W WYNIKU KTÓREGO ZOSTAŁA ZAWARTA UMOWA

3.1.) Charakter zamówienia:

Zamówienie klasyczne - od 130 000 zł, ale o wartości mniejszej niż progi unijne

3.2.) Zamówienie było poprzedzone ogłoszeniem o zamówieniu albo ogłoszeniem o zamiarze zawarcia umowy w BZP lub Dz. Urz. UE: Nie

3.3.) Czy zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej:

Nie

3.5.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną:

Zamówienie udzielane jest w trybie zamówienia z wolnej ręki na podstawie: art. 305 pkt 2 ustawy

3.6.) Rodzaj zamówienia:

Roboty budowlane

3.7.) Nazwa zamówienia:

Budowa, odtworzenie budynku stodoły w obszarze zabytkowego założenia parkowo – dworskiego w miejscowości Korzenna.

3.8.) Krótki opis przedmiotu zamówienia:

Przedmiotem zamówienia jest Budowa, odtworzenie budynku stodoły w obszarze zabytkowego założenia parkowo – dworskiego w miejscowości Korzenna wraz z uzyskaniem zaświadczenia o braku sprzeciwu lub decyzji o pozwoleniu na użytkowanie

3.9.) Główny kod CPV: 45100000-8 - Przygotowanie terenu pod budowę

3.10.) Dodatkowy kod CPV:

45200000-9 - Roboty budowlane w zakresie wznoszenia kompletnych obiektów budowlanych lub ich części oraz roboty w zakresie inżynierii lądowej i wodnej

45400000-1 - Roboty wykończeniowe w zakresie obiektów budowlanych

45212300-9 - Roboty budowlane w zakresie budowy artystycznych i kulturalnych obiektów budowlanych

45310000-3 - Roboty instalacyjne elektryczne

45312310-3 - Ochrona odgromowa

45315100-9 - Instalacyjne roboty elektrotechniczne

45315300-1 - Instalacje zasilania elektrycznego

45314000-1 - Instalowanie urządzeń telekomunikacyjnych

45312000-7 - Instalowanie systemów alarmowych i anten

45330000-9 - Roboty instalacyjne wodno-kanalizacyjne i sanitarne

45231300-8 - Roboty budowlane w zakresie budowy wodociągów i rurociągów do odprowadzania ścieków

45231110-9 - Roboty budowlane w zakresie kładzenia rurociągów

45332200-5 - Roboty instalacyjne hydrauliczne

44130000-0 - Studzienki kanalizacyjne

45332300-6 - Roboty instalacyjne kanalizacyjne

45232130-2 - Roboty budowlane w zakresie rurociągów do odprowadzania wody burzowej

39370000-6 - Instalacje wodne

SEKCJA IV – PODSTAWOWE INFORMACJE O ZAWARTEJ UMOWIE

4.1.) Data zawarcia umowy: 2024-08-22

4.2.) Okres realizacji zamówienia:

4.3.) Dane wykonawcy, z którym zawarto umowę:

4.3.1.) Nazwa (firma) wykonawcy, któremu udzielono zamówienia (w przypadku wykonawców ubiegających się wspólnie o udzielenie zamówienia – dotyczy pełnomocnika, o którym mowa w art. 58 ust. 2 ustawy): EKO-REM-BUD JAN CABAK

4.3.2.) Krajowy Numer Identyfikacyjny: 7341064476

4.3.4.) Miejscowość: ŁABOWA

4.3.6.) Województwo: małopolskie

4.3.7.) Kraj: Polska

4.4.) Wartość umowy: 2850000,00 PLN

4.5.) Numer ogłoszenia o wyniku postępowania zamieszczonego w BZP lub numer ogłoszenia o udzieleniu zamówienia opublikowanego w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej: 2024/BZP 00486686/01

SEKCJA V PRZEBIEG REALIZACJI UMOWY

5.1.) Czy umowa została wykonana: Tak

5.2.) Termin wykonania umowy: 2025-03-24

5.3.) Czy umowę wykonano w pierwotnie określonym terminie: Nie

5.4.) Informacje o zmianach umowy

5.4.1.) Liczba zmian: 6

5.4.2.) Numer zmiany: 1

5.4.3.) Podstawa prawna zmiany:

art. 455 ust. 1 pkt 1 ustawy

5.4.4.) Przyczyny dokonania zmian:

opóźnienie spowodowane oczekiwaniem na uzyskanie przez zamawiającego zgody na prowadzenie prac i ustanowienie nadzoru archeologicznego dla przedmiotowej inwestycji

5.4.5.) Krótki opis zamówienia po zmianie:

paragraf 6 ust. 1 umowy otrzymuje brzmienie: termin wykonania całości przedmiotu umowy ustala się na 06.12.2024 r.

5.4.8.) Wzrost ceny w związku ze zmianą umowy/umowy ramowej: Nie

5.4.2.) Numer zmiany: 2

5.4.3.) Podstawa prawna zmiany:

art. 455 ust. 1 pkt 1 ustawy

5.4.4.) Przyczyny dokonania zmian:

Opóźnienie spowodowane brakiem przyłącza energetycznego do budynku, co nie pozwoliło na terminowe wykonanie inwestycji

5.4.5.) Krótki opis zamówienia po zmianie:

paragraf 6 ust. 1 umowy otrzymuje brzmienie: termin wykonania całości przedmiotu umowy strony ustalają na: 30.12.2024 r.

5.4.8.) Wzrost ceny w związku ze zmianą umowy/umowy ramowej: Nie

5.4.2.) Numer zmiany: 3

5.4.3.) Podstawa prawna zmiany:

art. 455 ust. 1 pkt 1 ustawy

5.4.4.) Przyczyny dokonania zmian:

Opóźnienie spowodowane dalszym brakiem przyłącza energetycznego do budynku, co nie pozwoliło na terminowe wykonanie inwestycji

5.4.5.) Krótki opis zamówienia po zmianie:

paragraf 6 ust. 1 umowy otrzymuje brzmienie: termin wykonania całości przedmiotu umowy strony ustalają na: 31.01.2025 r.

5.4.8.) Wzrost ceny w związku ze zmianą umowy/umowy ramowej: Nie

5.4.2.) Numer zmiany: 4

5.4.3.) Podstawa prawna zmiany:

art. 455 ust. 1 pkt 1 ustawy

5.4.4.) Przyczyny dokonania zmian:

Opóźnienie spowodowane ciągłym dalszym brakiem przyłącza energetycznego do budynku, co nie pozwoliło na terminowe wykonanie inwestycji

5.4.5.) Krótki opis zamówienia po zmianie:

paragraf 6 ust. 1 umowy otrzymuje brzmienie: termin wykonania całości przedmiotu umowy strony ustalają na: 28.02.2025 r.

5.4.8.) Wzrost ceny w związku ze zmianą umowy/umowy ramowej: Nie

5.4.2.) Numer zmiany: 5

5.4.3.) Podstawa prawna zmiany:

art. 455 ust. 1 pkt 1 ustawy

5.4.4.) Przyczyny dokonania zmian:

prośba o wydłużenie terminu realizacji o czas konieczny do uzyskania pozwolenia na użytkowanie zgodnie z ustawowym terminem na rozpatrzenie wniosku (21 dni)

5.4.5.) Krótki opis zamówienia po zmianie:

paragraf 6 ust. 1 umowy otrzymuje brzmienie: termin wykonania całości przedmiotu umowy strony ustalają na: 14.03.2025 r.

5.4.8.) Wzrost ceny w związku ze zmianą umowy/umowy ramowej: Nie

5.4.2.) Numer zmiany: 6

5.4.3.) Podstawa prawna zmiany:

art. 455 ust. 1 pkt 1 ustawy

5.4.4.) Przyczyny dokonania zmian:

przedłużenie terminu wykonania w związku z koniecznością wykonania dodatkowych zabezpieczeń wysokich skarp - zgodnie z uwagami Nadzoru Budowlanego.

5.4.5.) Krótki opis zamówienia po zmianie:

paragraf 6 ust. 1 umowy otrzymuje brzmienie: termin wykonania całości przedmiotu umowy strony ustalają na: 24.03.2025 r.

5.4.8.) Wzrost ceny w związku ze zmianą umowy/umowy ramowej: Nie

5.5.) Łączna wartość wynagrodzenia wypłacona z tytułu zrealizowanej umowy: 2850000,00 PLN

5.6.) Czy umowa została wykonana należycie: Tak

5.7.) Podczas realizacji zamówienia zamawiający kontrolował przewidziane w zawartej umowie wymagania:

nie dotyczy