Ogłoszenie o wykonaniu umowy
Roboty budowlane
Budowa świetlicy wiejskiej w miejscowości Żurawice (II Postępowanie)

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Nazwa zamawiającego: Gmina Kobierzyce

1.3.) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 931935075

1.4) Adres zamawiającego

1.4.1.) Ulica: Al. Pałacowa 1

1.4.2.) Miejscowość: Kobierzyce

1.4.3.) Kod pocztowy: 55-040

1.4.4.) Województwo: dolnośląskie

1.4.5.) Kraj: Polska

1.4.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL518 - Wrocławski

1.4.9.) Adres poczty elektronicznej: ppiwowarski@ugk.pl

1.4.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: https://www.ugk.pl/

1.5.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - jednostka samorządu terytorialnego

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-0b3e2b72-3994-11ed-8832-4e4740e186ac

2.2.) Numer ogłoszenia: 2025/BZP 00632401

2.3.) Wersja ogłoszenia: 01

2.4.) Data ogłoszenia: 2025-12-31

SEKCJA III – PODSTAWOWE INFORMACJE O POSTĘPOWANIU W WYNIKU KTÓREGO ZOSTAŁA ZAWARTA UMOWA

3.1.) Charakter zamówienia:

Zamówienie klasyczne - od 130 000 zł, ale o wartości mniejszej niż progi unijne

3.2.) Zamówienie było poprzedzone ogłoszeniem o zamówieniu albo ogłoszeniem o zamiarze zawarcia umowy w BZP lub Dz. Urz. UE: Tak

3.2.1.) Numer ogłoszenia w BZP lub Dz. Urz. UE: 2022/BZP 00357751/01

3.3.) Czy zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej:

Nie

3.5.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną:

Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy

3.6.) Rodzaj zamówienia:

Roboty budowlane

3.7.) Nazwa zamówienia:

Budowa świetlicy wiejskiej w miejscowości Żurawice (II Postępowanie)

3.8.) Krótki opis przedmiotu zamówienia:

1. Zamówienie polega na budowie świetlicy wiejskiej na działce nr 64/46 w miejscowości Żurawice wraz z zagospodarowaniem terenu, infrastrukturą towarzyszącą oraz na uzyskaniu pozwolenia na użytkowanie obiektu.
2. Szczegóły w SWZ.

3.9.) Główny kod CPV: 45210000-2 - Roboty budowlane w zakresie budynków

3.10.) Dodatkowy kod CPV:

45231300-8 - Roboty budowlane w zakresie budowy wodociągów i rurociągów do odprowadzania ścieków

45233222-1 - Roboty budowlane w zakresie układania chodników i asfaltowania

SEKCJA IV – PODSTAWOWE INFORMACJE O ZAWARTEJ UMOWIE

4.1.) Data zawarcia umowy: 2022-11-08

4.2.) Okres realizacji zamówienia:

4.3.) Dane wykonawcy, z którym zawarto umowę:

4.3.1.) Nazwa (firma) wykonawcy, któremu udzielono zamówienia (w przypadku wykonawców ubiegających się wspólnie o udzielenie zamówienia – dotyczy pełnomocnika, o którym mowa w art. 58 ust. 2 ustawy): Przedsiębiorstwo REM-BUD K. Kowal-Gąska

4.3.2.) Krajowy Numer Identyfikacyjny: 8131712248

4.3.3.) Ulica: Nosówka

4.3.4.) Miejscowość: Zgłobień

4.3.5.) Kod pocztowy: 36-046

4.3.6.) Województwo: podkarpackie

4.3.7.) Kraj: Polska

4.4.) Wartość umowy: 2034017 PLN

4.5.) Numer ogłoszenia o wyniku postępowania zamieszczonego w BZP lub numer ogłoszenia o udzieleniu zamówienia opublikowanego w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej: 2022/BZP 00430245/01

SEKCJA V PRZEBIEG REALIZACJI UMOWY

5.1.) Czy umowa została wykonana: Tak

5.2.) Termin wykonania umowy: 2025-08-28

5.3.) Czy umowę wykonano w pierwotnie określonym terminie: Nie

5.4.) Informacje o zmianach umowy

5.4.1.) Liczba zmian: 9

5.4.2.) Numer zmiany: 1

5.4.3.) Podstawa prawna zmiany:

art. 455 ust. 1 pkt 1 ustawy

5.4.4.) Przyczyny dokonania zmian:

W związku z zajściem okoliczności przewidzianej w §12 ust. 1 ppkt. 14) :
„[...] 14) zmiana harmonogramu rzeczowo-finansowego z powodu zmniejszenia zakresu rzeczowo-finansowego, zmiany terminu lub zmiany terminów realizacji poszczególnych zakresów rzeczowych robót budowlanych;”, Strony zgodnie postanowiły dokonać zmiany harmonogramu rzeczowo finansowego.

5.4.5.) Krótki opis zamówienia po zmianie:

Zmienia się załącznik do umowy nr 5 - Harmonogram rzeczowo – finansowy nadając mu brzmienie jak w załączniku nr 1 do niniejszego Aneksu.

5.4.6.) Wartość zmiany: 0

5.4.7.) Kod waluty: PLN

5.4.8.) Wzrost ceny w związku ze zmianą umowy/umowy ramowej: Nie

5.4.2.) Numer zmiany: 2

5.4.3.) Podstawa prawna zmiany:

art. 455 ust. 1 pkt 1 ustawy

5.4.4.) Przyczyny dokonania zmian:

Zmniejszenie wysokości wynagrodzenia w przypadku zmniejszenia zakresu robót budowlanych z przyczyn o obiektywnym charakterze, istotnej zmiany okoliczności powodującej, że wykonanie części zakresu realizacji umowy nie leży w interesie publicznym lub w przypadku wystąpienia robót zaniechanych; zaś zmiana zakresu robót budowlanych nie może przekroczyć 30% ich wartości określonej w § 5 ust. 1 umowy;
Zmiana harmonogramu rzeczowo-finansowego z powodu zmniejszenia zakresu rzeczowo-finansowego, zmiany terminu lub zmiany terminów realizacji poszczególnych zakresów rzeczowych robót budowlanych;”, Strony zgodnie postanowiły o pomniejszeniu zakresu oraz wartości zadania w wyniku wystąpienia robót zaniechanych polegających na niewykonywaniu studni fi 600 na przyłączu kanalizacji deszczowej oraz wyniku tej zmiany dokonać zmiany harmonogramu rzeczowo finansowego.
Zmiana kwot budżetowych

5.4.5.) Krótki opis zamówienia po zmianie:

1. Wynagrodzenie ryczałtowe Wykonawcy za kompleksową realizację przedmiotu umowy określonego w § 1, ustala się zgodnie z ofertą Wykonawcy w kwocie brutto: 2.032.266,82zł ,
Zmienia się załącznik do umowy nr 5 - Harmonogram rzeczowo – finansowy nadając mu brzmienie jak w załączniku nr 1 do niniejszego Aneksu.
- zmiana kwot budżetowych:
2022 - 100 000,00 zł
2023 – 1.798.249,82 zł
2024 - 234 017,00 zł.

5.4.6.) Wartość zmiany: 1750,18

5.4.7.) Kod waluty: PLN

5.4.8.) Wzrost ceny w związku ze zmianą umowy/umowy ramowej: Nie

5.4.2.) Numer zmiany: 3

5.4.3.) Podstawa prawna zmiany:

art. 455 ust. 2 ustawy

5.4.4.) Przyczyny dokonania zmian:

Strony zgodnie postanowiły zwiększyć wartość wynagrodzenia należnego Wykonawcy o kwotę brutto 1.854,73 zł oraz zmiana kwot budżetowych.

5.4.5.) Krótki opis zamówienia po zmianie:

1. Wynagrodzenie ryczałtowe Wykonawcy za kompleksową realizację przedmiotu umowy określonego w § 1, ustala się zgodnie z ofertą Wykonawcy w kwocie brutto: 2.034.121,55zł ,
Ze względu na możliwości finansowania zadania z budżetu Gminy Kobierzyce Zamawiający wypłaci w poszczególnych latach finansowania kwoty brutto nie większe niż: w latach
2022 - 100 000,00 zł
2023 – 1.800.104,55 zł
2024 - 234 017,00 zł.

5.4.6.) Wartość zmiany: 1854,73

5.4.7.) Kod waluty: PLN

5.4.8.) Wzrost ceny w związku ze zmianą umowy/umowy ramowej: Tak

5.4.2.) Numer zmiany: 4

5.4.3.) Podstawa prawna zmiany:

art. 455 ust. 1 pkt 1 ustawy

5.4.4.) Przyczyny dokonania zmian:

W powodu przerw w realizacji robót budowlanych, powstałych z przyczyn nie leżących po stronie Wykonawcy;”, Strony zgodnie postanawiają dokonać zmiany terminu realizacji zamówienia.
Jednocześnie w związku z zajściem okoliczności przewidzianej w §12 ust. 1 ppkt. 14) : „[...] 14) zmiana harmonogramu rzeczowo-finansowego z powodu zmniejszenia zakresu rzeczowo-finansowego, zmiany terminu lub zmiany terminów realizacji poszczególnych zakresów rzeczowych robót budowlanych;”, Strony zgodnie postanowiły dokonać zmiany harmonogramu rzeczowo finansowego.

5.4.5.) Krótki opis zamówienia po zmianie:

Niniejsza umowa zostaje zawarta na okres od jej podpisania tj. od 08.11.2022r. do 07.06.2024 r.
Zmienia się załącznik do umowy nr 5 - Harmonogram rzeczowo – finansowy nadając mu brzmienie jak w załączniku nr 1 do niniejszego Aneksu.

5.4.6.) Wartość zmiany: 0

5.4.7.) Kod waluty: PLN

5.4.8.) Wzrost ceny w związku ze zmianą umowy/umowy ramowej: Nie

5.4.2.) Numer zmiany: 5

5.4.3.) Podstawa prawna zmiany:

art. 455 ust. 1 pkt 1 ustawy

5.4.4.) Przyczyny dokonania zmian:

Z powodu przerw w realizacji robót budowlanych, powstałych z przyczyn nie leżących po stronie Wykonawcy;”, Strony zgodnie postanawiają dokonać zmiany terminu realizacji zamówienia.
Zmiana harmonogramu rzeczowo-finansowego z powodu zmniejszenia zakresu rzeczowo-finansowego, zmiany terminu lub zmiany terminów realizacji poszczególnych zakresów rzeczowych robót budowlanych;”, Strony zgodnie postanowiły dokonać zmiany harmonogramu rzeczowo finansowego.

5.4.5.) Krótki opis zamówienia po zmianie:

Niniejsza umowa zostaje zawarta na okres od jej podpisania tj. od 08.11.2022r. do 30.09.2024r.
Zmienia się załącznik do umowy nr 5 - Harmonogram rzeczowo – finansowy nadając mu brzmienie jak w załączniku nr 1 do niniejszego Aneksu.

5.4.6.) Wartość zmiany: 0

5.4.7.) Kod waluty: PLN

5.4.8.) Wzrost ceny w związku ze zmianą umowy/umowy ramowej: Nie

5.4.2.) Numer zmiany: 6

5.4.3.) Podstawa prawna zmiany:

art. 455 ust. 1 pkt 1 ustawy

5.4.4.) Przyczyny dokonania zmian:

Z powodu przerw w realizacji robót budowlanych, powstałych z przyczyn nie leżących po stronie Wykonawcy;”, Strony zgodnie postanawiają dokonać zmiany terminu realizacji zamówienia.
Zmiana harmonogramu rzeczowo-finansowego z powodu zmniejszenia zakresu rzeczowo-finansowego, zmiany terminu lub zmiany terminów realizacji poszczególnych zakresów rzeczowych robót budowlanych;”, Strony zgodnie postanowiły dokonać zmiany harmonogramu rzeczowo finansowego.

5.4.5.) Krótki opis zamówienia po zmianie:

Niniejsza umowa zostaje zawarta na okres od jej podpisania tj. od 08.11.2022r. do 02.12.2024 r.
Zmienia się załącznik do umowy nr 5 - Harmonogram rzeczowo – finansowy nadając mu brzmienie jak w załączniku nr 1 do niniejszego Aneksu.

5.4.6.) Wartość zmiany: 0

5.4.7.) Kod waluty: PLN

5.4.8.) Wzrost ceny w związku ze zmianą umowy/umowy ramowej: Nie

5.4.2.) Numer zmiany: 7

5.4.3.) Podstawa prawna zmiany:

art. 455 ust. 1 pkt 1 ustawy

5.4.4.) Przyczyny dokonania zmian:

Z powodu przerw w realizacji robót budowlanych, powstałych z przyczyn nie leżących po stronie Wykonawcy;”, Strony zgodnie postanawiają dokonać zmiany terminu realizacji zamówienia.
Zmiana harmonogramu rzeczowo-finansowego z powodu zmniejszenia zakresu rzeczowo-finansowego, zmiany terminu lub zmiany terminów realizacji poszczególnych zakresów rzeczowych robót budowlanych;”, Strony zgodnie postanowiły dokonać zmiany harmonogramu rzeczowo finansowego.

5.4.5.) Krótki opis zamówienia po zmianie:

Niniejsza umowa zostaje zawarta na okres od jej podpisania tj. od 08.11.2022r. do 02.03.2025r.
1. Wynagrodzenie ryczałtowe Wykonawcy za kompleksową realizację przedmiotu umowy określonego w § 1, ustala się zgodnie z ofertą Wykonawcy w kwocie brutto: 2.034.121,55zł
2022 - 0,00 zł
2023 - 1.772.911,82 zł
2024 - 214.379,39zł
2025 - 46.830,34 zł”
Zmienia się załącznik do umowy nr 5 - Harmonogram rzeczowo – finansowy nadając mu brzmienie jak w załączniku nr 1 do niniejszego Aneksu.

5.4.6.) Wartość zmiany: 0

5.4.7.) Kod waluty: PLN

5.4.8.) Wzrost ceny w związku ze zmianą umowy/umowy ramowej: Nie

5.4.2.) Numer zmiany: 8

5.4.3.) Podstawa prawna zmiany:

art. 455 ust. 1 pkt 1 ustawy

5.4.4.) Przyczyny dokonania zmian:

Z powodu przerw w realizacji robót budowlanych, powstałych z przyczyn nie leżących po stronie Wykonawcy;”, Strony zgodnie postanawiają dokonać zmiany terminu realizacji zamówienia.
Zmiana harmonogramu rzeczowo-finansowego z powodu zmiany terminu i zmiany terminów realizacji poszczególnych zakresów rzeczowych robót budowlanych;”, Strony zgodnie postanowiły dokonać zmiany harmonogramu rzeczowo finansowego.

5.4.5.) Krótki opis zamówienia po zmianie:

Niniejsza umowa zostaje zawarta na okres od jej podpisania tj. od 08.11.2022 r. do 17.06.2025 r.
Zmienia się załącznik do umowy nr 5 - Harmonogram rzeczowo – finansowy nadając mu brzmienie jak w załączniku nr 1 do niniejszego Aneksu.

5.4.6.) Wartość zmiany: 0

5.4.7.) Kod waluty: PLN

5.4.8.) Wzrost ceny w związku ze zmianą umowy/umowy ramowej: Nie

5.4.2.) Numer zmiany: 9

5.4.3.) Podstawa prawna zmiany:

art. 455 ust. 2 ustawy

5.4.4.) Przyczyny dokonania zmian:

Konieczność zamontowania podajników na mydło, papier oraz szczotki do wc.
Zmiana harmonogramu rzeczowo-finansowego z powodu zmniejszenia zakresu rzeczowo-finansowego, zmiany terminu lub zmiany terminów realizacji poszczególnych zakresów rzeczowych robót budowlanych;”, Strony zgodnie postanowiły dokonać zmiany harmonogramu rzeczowo finansowego. Przedłużenie terminu jest związane wyłącznie z dozleceniem wykonania ww. elementów.
Zmiana kwot budżetowych.
Wykonawca zwrócił się do Zamawiającego z wnioskiem o zmianę terminu realizacji Umowy. Wykonawca na etapie uzyskiwania pozwolenia na użytkowanie zgłosił Zamawiającemu fakt braku zaprojektowanych i przewidzianych do realizacji urządzeń tj. podajniki na mydło, papier oraz szczotki do wc. Wykonawca uzyskał pozwolenie na użytkowanie obiektu w dniu 23.05.2025r. Biorąc pod uwagę chęć wyposażenia obiektu w niezbędne akcesoria do użytkowania przez mieszkańców konieczne jest przed odbiorem końcowym umowy zamontowanie ww. urządzeń.

5.4.5.) Krótki opis zamówienia po zmianie:

Wynagrodzenie ryczałtowe Wykonawcy za kompleksową realizację przedmiotu umowy określonego w § 1, ustala się zgodnie z ofertą Wykonawcy w kwocie brutto: 2 039 087,11 zł.
Zmienia się załącznik do umowy nr 5 - Harmonogram rzeczowo – finansowy nadając mu brzmienie jak w załączniku nr 1 do niniejszego Aneksu.
Zmiana kwot budżetowych:
2022 - 0,00 zł
2023 - 1.772.911,82 zł
2024 - 214.379,39zł
2025 – 51 795,90 zł”
Niniejsza umowa zostaje zawarta na okres od jej podpisania tj. od 08.11.2022 r. do 15.08.2025r.,

5.4.6.) Wartość zmiany: 4965,56

5.4.7.) Kod waluty: PLN

5.4.8.) Wzrost ceny w związku ze zmianą umowy/umowy ramowej: Tak

5.5.) Łączna wartość wynagrodzenia wypłacona z tytułu zrealizowanej umowy: 2039087,11 PLN

5.6.) Czy umowa została wykonana należycie: Tak

5.7.) Podczas realizacji zamówienia zamawiający kontrolował przewidziane w zawartej umowie wymagania:

nie dotyczy