W dniu 15.05.2025r. Wykonawca zwrócił się do Zamawiającego z wnioskiem o przesunięcie terminu zakończenia robót budowlanych do dnia 15.08.2025r. Prośbę swą Wykonawca umotywował następującymi okolicznościami: warunki atmosferyczne w miesiącu lutym (okres zimowy) nie sprzyjały wykonywaniu robót drogowych, a miesiąc kwiecień 2025r. obfitował w liczne opady deszczu przez co powstawały opóźnienia w realizacji robót. Wykonawca wskazał, że opóźnienia powstały również z powodu słupów oświetleniowych znajdujących się w pasie drogowym, których nie można było przestawić z przyczyn niezależnych od Wykonawcy. Podczas realizacji robót elektrycznych okazało się, że Powiat Ostrołęcki dopiero w dniach: Czarnia, obręb Czarnia, dz. 116/1 - 9.05.2025r., Czarnia, obręb Czarnia dz. 49/61 - 25.04.2025r., Czarnia obręb Rutkowo dz. 90 - 25.04.2025r., Czarnia obręb Rutkowo dz. 98/1 - 25.04.2025r. zawarł umowy o przyłączenie do sieci dystrybucyjnej do szaf oświetleniowych - 4 kpl.: SO-1 (msc. Rutkowo), SO-2 (msc. Rutkowo), S-O3 (msc. Czarnia), SO-4 (msc. Czarnia). Ponadto, z harmonogramów przyłącza do warunków przyłączenia i umowy wynika, że termin przyłączenia może być bardzo odległy, tj. nawet 14.10.2026r.
Zarząd Powiatu Ostrołęckiego, po zasięgnięciu opinii prawnej w sprawie, na posiedzeniu w dniu 03.06.2025r. wyraził zgodę na przedłużenie terminu realizacji umowy o 3 miesiące, tj. do dnia 15.08.2025r. (1033 dni od dnia podpisania umowy). Zmiana umowy została przeprowadzona na podstawie § 26 ust. 1 pkt 1 lit. a) oraz lit. e) kontraktu. Zmiana umowy została przewidziana w ogłoszeniu o zamówieniu oraz SWZ.