Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia
Zakup i dostawa asortymentu do działań przeciwpowodziowych i innych klęsk żywiołowych w związku z realizacją Programu Ochrony Ludności i Obrony Cywilnej na lata 2025-2026

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Nazwa zamawiającego: Powiat Tarnowski - Starostwo Powiatowe w Tarnowie

1.2.) Oddział zamawiającego: Starostwo Powiatowe w Tarnowie

1.3.) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 851660520

1.4.) Adres zamawiającego:

1.4.1.) Ulica: ul. Gabriela Narutowicza 38

1.4.2.) Miejscowość: Tarnów

1.4.3.) Kod pocztowy: 33-100

1.4.4.) Województwo: małopolskie

1.4.5.) Kraj: Polska

1.4.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL217 - Tarnowski

1.4.9.) Adres poczty elektronicznej: zamowienia@powiat.tarnow.pl

1.4.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: https://bip.malopolska.pl/sptarnow

1.5.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - jednostka samorządu terytorialnego

1.6.) Przedmiot działalności zamawiającego: Ogólne usługi publiczne

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Numer ogłoszenia: 2025/BZP 00593858

2.2.) Data ogłoszenia: 2025-12-11

SEKCJA III ZMIANA OGŁOSZENIA

3.1.) Nazwa zmienianego ogłoszenia:

3.2.) Numer zmienianego ogłoszenia w BZP: 2025/BZP 00580778

3.3.) Identyfikator ostatniej wersji zmienianego ogłoszenia: 01

3.4.) Identyfikator sekcji zmienianego ogłoszenia:

3.4.1.) Opis zmiany, w tym tekst, który należy dodać lub zmienić:

Przed zmianą:
Zamawiający przewiduje możliwość dokonania zmian postanowień umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru Wykonawcy, w przypadku wystąpienia następujących okoliczności:
1) konieczność zmiany terminu dostawy:
a) spowodowana działaniem siły wyższej, rozumianej jako zdarzenie nadzwyczajne, zewnętrzne, niemożliwe do przewidzenia i zapobieżenia, którego nie dało się uniknąć nawet przy zachowaniu najwyższej staranności, uniemożliwiające Wykonawcy realizację zobowiązania w całości lub części (np. wojna, pożar, epidemia, klęska żywiołowa, nagły brak dostępności całości lub części zamówienia). W takim przypadku Strony zobowiązane są dołożyć wszelkich starań w celu ograniczenia opóźnienia, a termin dostawy ulega przedłużeniu o czas trwania siły wyższej z zastrzeżeniem, o którym mowa w § 9 ust 3 Umowy.
b) spowodowana opóźnieniem w dostawie przedmiotu umowy przez podmioty trzecie, jeżeli Wykonawca wykaże, że opóźnienie nie nastąpiło z jego winy;
2) zmiany przepisów prawa lub wymagań technicznych, które powodują konieczność zastosowania innych rozwiązań niż pierwotnie przewidziano w opisie przedmiotu umowy, pod warunkiem, że zmiana nie podnosi ceny umowy ani nie obniża jakości i parametrów przedmiotu umowy określonych w ofercie Wykonawcy,
3) konieczność dostosowania umowy do obowiązujących przepisów prawa.
W przypadku braku dostępności całości zamówionego asortymentu z przyczyn niezależnych od Wykonawcy i niemożliwych do przewidzenia w chwili składania oferty np. przejściowe problemy z łańcuchem dostaw u producenta i braku możliwości zmiany umowy, o której mowa w ust 2 pkt. 1) a), Wykonawca może dokonać dostawy części dostępnego asortymentu po uprzednim powiadomieniu Zamawiającego i uzyskaniu jego zgody. Wynagrodzenie zostanie ustalone na podstawie ilości faktycznie dostarczonych urządzeń i ich cen jednostkowych wskazanych w ofercie, bez obowiązku uzupełnienia brakującej części. Brak zgody Zamawiającego uprawnia Wykonawcę do odstąpienia od dostawy częściowej bez naliczenia kar umownych o których mowa w § 8 ust 1 pkt 1).

Warunki dokonania zmian wskazano w zał. nr 4 do SWZ

Po zmianie:
Zamawiający przewiduje możliwość dokonania zmian postanowień umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru Wykonawcy, w przypadku wystąpienia następujących okoliczności:
1) konieczność zmiany terminu dostawy:
a) spowodowana działaniem siły wyższej, rozumianej jako zdarzenie nadzwyczajne, zewnętrzne, niemożliwe do przewidzenia i zapobieżenia, którego nie dało się uniknąć nawet przy zachowaniu najwyższej staranności, uniemożliwiające Wykonawcy realizację zobowiązania w całości lub części (np. wojna, pożar, epidemia, klęska żywiołowa, nagły brak dostępności całości lub części zamówienia). W takim przypadku Strony zobowiązane są dołożyć wszelkich starań w celu ograniczenia opóźnienia, a termin dostawy ulega przedłużeniu o czas trwania siły wyższej z zastrzeżeniem, o którym mowa w § 9 ust 3 Umowy.
b) spowodowana opóźnieniem w dostawie przedmiotu umowy przez podmioty trzecie, jeżeli Wykonawca wykaże, że opóźnienie nie nastąpiło z jego winy;
2) zmiany przepisów prawa lub wymagań technicznych, które powodują konieczność zastosowania innych rozwiązań niż pierwotnie przewidziano w opisie przedmiotu umowy, pod warunkiem, że zmiana nie podnosi ceny umowy ani nie obniża jakości i parametrów przedmiotu umowy określonych w ofercie Wykonawcy,
3) konieczność dostosowania umowy do obowiązujących przepisów prawa.
W przypadku braku dostępności całości zamówionego asortymentu z przyczyn niezależnych od Wykonawcy i niemożliwych do przewidzenia w chwili składania oferty np. przejściowe problemy z łańcuchem dostaw u producenta i braku możliwości zmiany umowy, o której mowa w ust 2 pkt. 1) a), Wykonawca może dokonać dostawy części dostępnego asortymentu po uprzednim powiadomieniu Zamawiającego i uzyskaniu jego zgody. Wynagrodzenie zostanie ustalone na podstawie ilości faktycznie dostarczonych urządzeń i ich cen jednostkowych wskazanych w ofercie, bez obowiązku uzupełnienia brakującej części. Brak zgody Zamawiającego uprawnia Wykonawcę do odstąpienia od dostawy częściowej bez naliczenia kar umownych o których mowa w § 8 ust 1 pkt 1).
4) spowodowaną zmianą zasad i terminów uruchamiania transz finansowania w Programie Ochrony Ludności i Obrony Cywilnej na lata 2025-2026 celem realizacji przez Zamawiającego zamówienia, o którym mowa w § 1 niniejszej umowy.

Warunki dokonania zmian wskazano w zał. nr 4 do SWZ