Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia
Budowa kolumbarium na Cmentarzu komunalnym przy ul. Gostkowskiej w Ciechanowie – Etap II

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Nazwa zamawiającego: PRZEDSIĘBIORSTWO USŁUG KOMUNALNYCH SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ W CIECHANOWIE

1.2.) Oddział zamawiającego: Dział ZP

1.3.) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 130355722

1.4.) Adres zamawiającego:

1.4.1.) Ulica: ul. Gostkowska 83

1.4.2.) Miejscowość: Ciechanów

1.4.3.) Kod pocztowy: 06-400

1.4.4.) Województwo: mazowieckie

1.4.5.) Kraj: Polska

1.4.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL922 - Ciechanowski

1.4.7.) Numer telefonu: 236722242

1.4.8.) Numer faksu: 233067070

1.4.9.) Adres poczty elektronicznej: przetargi@pukciechanow.pl

1.4.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: www.pukciechanow.pl

1.5.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - osoba prawna, o której mowa w art. 4 pkt 3 ustawy (podmiot prawa publicznego)

1.6.) Przedmiot działalności zamawiającego: Inna działalność

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Numer ogłoszenia: 2026/BZP 00144810

2.2.) Data ogłoszenia: 2026-03-09

SEKCJA III ZMIANA OGŁOSZENIA

3.1.) Nazwa zmienianego ogłoszenia:

3.2.) Numer zmienianego ogłoszenia w BZP: 2026/BZP 00119269

3.3.) Identyfikator ostatniej wersji zmienianego ogłoszenia: 01

3.4.) Identyfikator sekcji zmienianego ogłoszenia:

3.4.1.) Opis zmiany, w tym tekst, który należy dodać lub zmienić:

Przed zmianą:
Wszelkie istotne zmiany postanowień Umowy w stosunku do treści Oferty, na podstawie której dokonano wyboru
Wykonawcy, są dopuszczalne w następujących przypadkach:
1) jest to konieczne z uwagi na ostateczne i prawomocne decyzje administracyjne, uzgodnienia lub opinie wydawane w
związku z realizacją Przedsięwzięcia,
2) jest to konieczne z uwagi na zmianę Przepisów Prawa odnoszącą się do Przedmiotu Umowy,
3) jeżeli wykonywanie Umowy lub poszczególnych obowiązków Stron będzie niemożliwe lub znacznie utrudnione wskutek
wystąpienia przypadku Siły Wyższej w szczególności:
a) wojny, działania wojenne, inwazje,
b) terroryzm, rewolucje, powstania, wojny domowe,
c) rozruchy, z wyjątkiem tych, które są ograniczone wyłącznie do pracowników Wykonawcy lub jego podwykonawców lub
Zamawiającego,
d) zanieczyszczenie i inne podobnie niebezpieczne skutki spowodowane przez substancje toksyczne, z wyjątkiem tych,
które mogą być przypisane użyciu przez Wykonawcę takich substancji,
e) działania sił przyrody, w tym huragany lub powodzie,
f) ogólnokrajowe bądź regionalne spory w przemyśle lub też spory, które są częścią ogólnonarodowej lub regionalnej
kampanii, a którym Strona Umowy nie mogła zapobiec Zamawiający dopuszcza zmianę sposobu wykonania umowy
jednakże tylko w takim zakresie, aby po ustaniu działania siły wyższej, Wykonawca mógł wykonać przedmiot Umowy w
sposób prawidłowy oraz jeżeli w wyniku działania siły wyższej wystąpi opóźnienie, dopuszcza zmianę terminu zakończenia
realizacji przedmiotu Umowy, określonego w § 13 ust. 1 Umowy, poprzez przedłużenie o okres takiego opóźnienia. Strona
wnosząca o taką zmianę ma obowiązek udokumentować zaistnienie tego faktu w sposób nie budzący wątpliwości.
Wydłużenie terminu realizacji zamówienia musi być proporcjonalne czasowo do zdarzeń o których mowa powyżej,
4) w przypadku wystąpienia niesprzyjających warunków atmosferycznych, nie pozwalających naprowadzenie prac
budowlanych oraz uniemożliwiających zapewnienie odpowiedniej jakości wykonywanych robót np. ciągłe opady
atmosferyczne, długotrwale utrzymująca się niska lub wysoka temperatura powietrza,
5) w przypadku wystąpienia przeszkód w gruncie, w tym w szczególności: niewybuchów, wykopaliska, niezinwentaryzowane
sieci, przeszkody geologiczne, a także w innych przypadkach
6) Zwłoki Zamawiającego w udzieleniu akceptacji lub wniesieniu zastrzeżeń do Dokumentacji w terminach określonych w
Umowie,
7) odmowa wydania przez organy administracji lub inne podmioty wymaganych decyzji, zezwoleń, uzgodnień z przyczyn
niezawinionych przez Wykonawcę,
8) inne przyczyny zewnętrzne niezależne od Zamawiającego oraz Wykonawcy skutkujące brakiem możliwości prowadzenia
robót lub wykonywania innych czynności przewidzianych umową, które spowodowały niezawinione i niemożliwe do
uniknięcia przez Wykonawcę opóźnienie/ przeszkodę w prowadzeniu prac/ robót
9) przedłużającego się postępowania administracyjnego lub sądowo-administracyjnego, z przyczyn za które
odpowiedzialności nie ponosi Wykonawca,
10) potrzeby zmniejszenia lub zwiększenia zakresu robót lub usług objętych Umową.
11) wystąpienia w Umowie oczywistych pomyłek pisarskich w postanowieniach Umowy,
3. W przypadku wystąpienia któregokolwiek ze zdarzeń, o których mowa w ust. 2, Strony mogą uzgodnić zmianę w zakresie:
1) Harmonogramu,
2) zakresu lub sposobu wykonywania obowiązków Wykonawcy.
3) przedłużenia Okresu Obowiązywania Umowy,
4) skrócenia Okresu Obowiązywania Umowy;
5) sprostować oczywistą pomyłkę pisarską.

Po zmianie:
Wszelkie istotne zmiany postanowień Umowy w stosunku do treści Oferty, na podstawie której dokonano wyboru
Wykonawcy, są dopuszczalne w następujących przypadkach:
1) jest to konieczne z uwagi na ostateczne i prawomocne decyzje administracyjne, uzgodnienia lub opinie wydawane w
związku z realizacją Przedsięwzięcia,
2) jest to konieczne z uwagi na zmianę Przepisów Prawa odnoszącą się do Przedmiotu Umowy,
3) jeżeli wykonywanie Umowy lub poszczególnych obowiązków Stron będzie niemożliwe lub znacznie utrudnione wskutek
wystąpienia przypadku Siły Wyższej w szczególności:
a) wojny, działania wojenne, inwazje,
b) terroryzm, rewolucje, powstania, wojny domowe,
c) rozruchy, z wyjątkiem tych, które są ograniczone wyłącznie do pracowników Wykonawcy lub jego podwykonawców lub
Zamawiającego,
d) zanieczyszczenie i inne podobnie niebezpieczne skutki spowodowane przez substancje toksyczne, z wyjątkiem tych,
które mogą być przypisane użyciu przez Wykonawcę takich substancji,
e) działania sił przyrody, w tym huragany lub powodzie,
f) ogólnokrajowe bądź regionalne spory w przemyśle lub też spory, które są częścią ogólnonarodowej lub regionalnej
kampanii, a którym Strona Umowy nie mogła zapobiec Zamawiający dopuszcza zmianę sposobu wykonania umowy
jednakże tylko w takim zakresie, aby po ustaniu działania siły wyższej, Wykonawca mógł wykonać przedmiot Umowy w
sposób prawidłowy oraz jeżeli w wyniku działania siły wyższej wystąpi opóźnienie, dopuszcza zmianę terminu zakończenia
realizacji przedmiotu Umowy, określonego w § 13 ust. 1 Umowy, poprzez przedłużenie o okres takiego opóźnienia. Strona
wnosząca o taką zmianę ma obowiązek udokumentować zaistnienie tego faktu w sposób nie budzący wątpliwości.
Wydłużenie terminu realizacji zamówienia musi być proporcjonalne czasowo do zdarzeń o których mowa powyżej,
4) w przypadku wystąpienia niesprzyjających warunków atmosferycznych, nie pozwalających naprowadzenie prac
budowlanych oraz uniemożliwiających zapewnienie odpowiedniej jakości wykonywanych robót np. ciągłe opady
atmosferyczne, długotrwale utrzymująca się niska lub wysoka temperatura powietrza,
5) w przypadku wystąpienia przeszkód w gruncie, w tym w szczególności: niewybuchów, wykopaliska, niezinwentaryzowane
sieci, przeszkody geologiczne, a także w innych przypadkach
6) Zwłoki Zamawiającego w udzieleniu akceptacji lub wniesieniu zastrzeżeń do Dokumentacji w terminach określonych w
Umowie,
7) odmowa wydania przez organy administracji lub inne podmioty wymaganych decyzji, zezwoleń, uzgodnień z przyczyn
niezawinionych przez Wykonawcę,
8) inne przyczyny zewnętrzne niezależne od Zamawiającego oraz Wykonawcy skutkujące brakiem możliwości prowadzenia
robót lub wykonywania innych czynności przewidzianych umową, które spowodowały niezawinione i niemożliwe do
uniknięcia przez Wykonawcę opóźnienie/ przeszkodę w prowadzeniu prac/ robót
9) przedłużającego się postępowania administracyjnego lub sądowo-administracyjnego, z przyczyn za które
odpowiedzialności nie ponosi Wykonawca,
10) potrzeby zmniejszenia lub zwiększenia zakresu robót lub usług objętych Umową.
11)w zakresie terminu wykonania umowy w przypadku opóźnień w dostawie materiału kamiennego z powodów geopolitycznych (konfliktów zbrojnych) z przyczyn niezawinionych przez Zamawiającego i Wykonawcę.
12) wystąpienia w Umowie oczywistych pomyłek pisarskich w postanowieniach Umowy,
3. W przypadku wystąpienia któregokolwiek ze zdarzeń, o których mowa w ust. 2, Strony mogą uzgodnić zmianę w zakresie:
1) Harmonogramu,
2) zakresu lub sposobu wykonywania obowiązków Wykonawcy.
3) przedłużenia Okresu Obowiązywania Umowy,
4) skrócenia Okresu Obowiązywania Umowy;
5) sprostować oczywistą pomyłkę pisarską.

3.4.) Identyfikator sekcji zmienianego ogłoszenia:

3.4.1.) Opis zmiany, w tym tekst, który należy dodać lub zmienić:

Przed zmianą:
2026-03-11 09:00

Po zmianie:
2026-03-18 09:00

3.4.1.) Opis zmiany, w tym tekst, który należy dodać lub zmienić:

Przed zmianą:
2026-03-11 10:00

Po zmianie:
2026-03-18 10:00

3.4.1.) Opis zmiany, w tym tekst, który należy dodać lub zmienić:

Przed zmianą:
2026-04-09

Po zmianie:
2026-04-16